スマートフォン特化型ウェブサイト制作ならお任せ下さい / 株式会社グランテスト /

この利用規約（以下「本利用規約」といいます）は、株式会社グランテスト（以下「当社」といいます） が提供する制作及びデザインに関するサービス（以下「本サービス」といいます）の利用について規定するものです。
本サービスをご利用になられる方（以下「利用者」）は、本利用規約に従い本サービスを利用するものとします。
利用者は、事前に必ず本規約の内容をご確認ください。
当社が、当サイト[https://grantest.jp/]を通じて、随時発表する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。

• 第1条：利用条件

  利用者は、本サービスを利用することにより、本利用規約の全ての記載内容について同意したものとみなされます。
  利用者はインターネット利用の一般的なマナーやモラルおよび技術的ルールを遵守するものとします。

• 第2条：本利用規約の適用範囲及び変更について

  当社の判断により、本利用規約をいつでも任意の理由で変更することができるものとします。
  変更後の利用規約は、当社が別途定める場合を除いて、本サイト上に表示した時点より効力を生じるものとします。
  利用者が、本利用規約の変更の効力が生じた後に本サービスをご利用になる場合には、 変更後の利用規約の全ての記載内容に同意したものとみなされます。

• 第3条：本サービスの内容について

  本サービスは、利用者がインターネット環境においてサイト・ウェブページ等及び、印刷物などを利用し情報提供を行うために、弊社が制作及びデザイン制作に関するサービスを利用者に有償で提供するものです。
  なお、その他、本サービスにつきましては、当サイトの事業内容各種に定めるとおりです。
  また、当社は利用者の承諾を得ることなく本サービス内容を変更できるものとします。
  

  • ホームページ・ウェブサイト制作（トップページ・下層ページのデザイン及びコーディング）
  • ランディングページ・キャンペーンページなどウェブページ制作（デザイン及びコーディング）
  • バナー等、デジタル広告のデザイン
  • 各種ウェブ制作に伴うプログラミング
  • 制作したウェブコンテンツのデータの修正及びアップロード作業
  • ウェブコンテンツの保守管理
  • システム開発
  • 撮影・画像加工
  • 各種グラフィックデザイン
  • 制作途中の修正作業

• 第4条：禁止事項

  利用者は、本サービスの利用にあたり、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
  禁止事項に違反した場合には、強制退出、利用停止、又は公開範囲の変更等の不利益な措置を採ることがあります。
  当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為。
  当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為。
  当社もしくは他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為。
  自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらずあるものと装ったり、 又は他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽って本サービスを利用する行為。
  20歳未満の方が本サービスを利用する行為。
  当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為。
  ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為。
  当社又は他者のサーバーに負担をかける行為、もしくは、本サービスの運営やネットワーク・システムに支障を与える行為、又はこれらの恐れのある行為。
  その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクを貼る行為。
  法令、公序良俗又は本利用規約もしくはその他の利用規約等に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断する行為。
  その他、当社が不適切と判断する行為。

• 第5条：本サービスの利用申し込みと契約成立について

  本サービスの利用申込みは、本利用規約をご承諾の上、利用者が当サイト上の「お問い合せフォーム」「お見積もりフォーム」又は、「E-mail」「お電話」によりお問い合わせ後、当サイト上の「ご依頼・制作の流れ」の[STEP4]にて「契約書」に必要事項をご記入・捺印して提出することにより行うものとし、着手金が必要な場合は着手金の入金確認後、本サービスの契約が成立するものとし、不要の場合は「契約書」の提出にて本サービスの契約が成立するものとします。
  但し、以下のいずれかに該当する場合には、弊社は本サービスの利用申込みをお断りいたします。

  • 利用者が利用申込みに際して当社に虚偽の事実を申告した場合
  • 利用者に、最初から明らかに注文の意志がないと見受けられる場合
  • 利用目的が公序良俗に反する等、弊社が本サービスの提供上支障があると判断した場合
  • 他人の著作権その他の権利を侵害または侵害する恐れがある場合
  • 受注過多によりお請けできない場合
  • その他、弊社が不適当と判断した場合

• 第6条：契約期間について

  本サービスの契約期間は、当社と利用者の間で第5条にて定めた契約成立時から開始され、制作物納品完了日を終了としますが、ウェブサイト運営に関するサービスについては、契約書に記載された期間になります。

• 第7条：契約の解除について

  当社は、利用者に次のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告を要せず、契約を解除することができるものとします。
  この場合、既にお支払い頂いた利用料金は返還いたしません。
  また、契約の解除までの未払いのご利用料金については支払い義務があるものとします。

  • 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けた場合
  • 強制執行、破産、整理、特別清算、民事再生、会社更生手続開始等の申立てがあった場合
  • 弊社から利用者に対してご連絡させて頂きましても、1ヶ月以上ご連絡がつかない場合や返信のない場合
  • 請求書記載の支払期日までに利用料金をお支払い頂けない場合、また、再三の催告にも応じて頂けない場合。
  • 他人の著作権その他の権利を侵害する行為、法令違反行為、本規約に違反する行為を行った場合
  • 利用者が利用申込みに際して当社に虚偽の事実を申告していた場合

• 第8条：返品・キャンセルについて

  サービスの性質上、返品は出来ないことを利用者は承諾するものとします。
  本サービスの契約が成立し、作業に入っている場合のキャンセルは、それまでの工程分をお支払い頂きます。
  着手金についての返金はしないものとします。
  着手金分以上に作業が進んでいる場合は、不足分の請求書を送付いたしますので、すみやかに当社指定の銀行口座へ振り込むものとし、その際の振込手数料は利用者負担となります。

• 第9条：各種料金のお支払いについて

  着手金が発生する場合は、本サービスの契約成立後、着手金請求書を送付いたしますので、着手金として見積金額の50％を利用者は当社指定の銀行口座へ、請求書到着後一週間以内に振り込むものとします。
  また、制作物納品後、制作過程で発生した変更分の料金を精算した上で、残金の請求書を送付いたしますので、請求書到着後一週間以内に、弊社指定の銀行口座へ振り込むものとし、振込手数料は利用者の負担とします。
  なお、お支払い方法及び、お支払期間について「契約書」に別途記載がある場合は、契約書を優先するものとします。

• 第10条：各種制作の修正について

  当社は、利用者に対して基本デザイン案を1案、提案します。
  当社の提案したデザイン案が利用者の希望に添わなかった場合は、利用者は変更・修正を要望することができるものとします。
  但し、提案したデザインから大幅な変更が必要となる場合は、新規デザイン2案目とし、別途料金(1案目と同額)が発生するものとします。
  また、修正については、2回までの修正は無料とします。
  2回の修正後、デザインが利用者のご希望に添わなかった場合で、再度修正を必要とする場合は、追加修正料金が別途必要になります。 ウェブコンテンツ及びシステム開発については、仕様書にない修正及び変更の場合は、追加修正料金が別途必要になります。

• 第11条：サポートするOSとブラウザについて

  「契約書」にサポートするOSとブラウザについての記載がある場合は契約書を優先するものとします。
  当社にて保守管理サービスのご利用を申し込まれていない場合は制作当時のものとし、その後のバージョンアップにより出た不具合等は保証対象から外れることを利用者は承諾するものとします。
  下記の最新バージョンとは、制作当時のものとします。

  対応OS

  対応ブラウザ

  Windows7・Windows8・Windows10・Mac OS X(10.10.5 Yosemite以降)

  Firefox最新バージョン・Google Chrome最新バージョン・MS Edge最新バージョン・Internet Explorer11・Safari最新バージョン

• 第12条：納品又は公開について

  納品又は公開までの流れについては、当サイト上の「ご依頼・制作の流れ」に記載した通りとします。
  納期について、当サイト上の「ご依頼・制作の流れ」の[STEP6]及び[STEP8]が利用者の都合により遅れた場合、又は災害などによる影響で制作作業が困難な状態になった場合は納期が変更になるものとします。
  ウェブコンテンツの場合、公開前に当社にて、アップロードしたテストページを利用者に動作確認の為のご連絡を確認依頼メールにて行い、確認依頼メールを受信後、利用者はすみやかに確認を行うものとします。
  利用者から当社へ、動作確認を完了した旨の連絡は、返信メールにより行うものとします。
  一週間以上ご連絡がない場合は、制作物の内容を承認されたものとみなし、納品公開完了とします。
  その他制作物に関しては、指定された場所への輸送又は当社にてお引き取りで納品完了となります。
  当社にて制作物の保管期間は、3ヶ月とします。

• 第13条：当サイト制作事例公開について

  利用者からの注文により制作した制作物等を、当社は当サイト上の「制作事例」として公開できるものとします。
  利用者は、制作事例公開を拒否出来るものとします。
  利用者が当社に対して、制作事例公開の拒否を通知した場合に限り、当社は制作事例として公開しないこととします。

• 第14条：デザインの著作権について

  利用者が著作権の譲渡を希望し、本サービスの制作料金及び著作権譲渡費全額を支払い完了するまで、制作物の著作権は当社に帰属します。
  その間、デザインデータを当社に無断で使用・転用することを固く禁じます。
  万が一、デザインデータを不正に使用した場合、不正使用者は当社に損害賠償金を支払うものとします。
  利用者が著作権の譲渡を希望し、利用者が本サービスの制作料金全額を支払い、正式に納品完了した後については、制作物の著作権は利用者に帰属し、デザインデータへの修正・変更・追加などが可能となります。
  ただし、納品完了したデザインデータに、利用者側で修正・変更・追加等した後は、正常な動作に関して当社は一切の保証をいたしません。
  その修正作業により発生した事象は、全て利用者の責任とします。
  利用者が著作権の譲渡を希望しない場合は、、制作物の著作権は当社に帰属します。
  その場合、デザインデータを当社に無断で使用・転用することを固く禁じます。
  デザインの著作権について「契約書」に別途記載がある場合は、契約書を優先するものとします。

• 第15条：サポートについて

  当社では利用者に対し、ウェブコンテンツ及びシステム開発に関して、納品・公開までの間、メール又はお電話によるサポートを行います。
  納品・公開後14日間は、無償サポートを行いますが、それ以降は原則として無償サポートは行いません。
  サポートが必要な場合は、サポート内容により有償となります。
  なお、保守契約を締結している場合には、その契約内容によりサービスを提供いたします。

• 第16条：情報更新について

  ウェブサイトなどの情報更新が必要な場合は、本サービスの「保守管理｣を申し込む、または、利用者で行うものとします。

• 第17条：免責事項について

  利用者から当社に依頼された制作物の掲載内容に関する全責任は利用者に帰属し、弊社はいかなる責任も負わないものとします。
  また、レンタルサーバやアプリケーションの不具合等によって利用者に損害が発生した場合も、いかなる責任も負いません。
  第三者から弊社に対して、掲載内容に関する損害賠償その他のクレームがあった場合には、利用者が自己の責任と負担において対応するものとします。
  本サービスで提供されたウェブコンテンツ等は、本利用規約第11条に定める環境で確認しますが、全ての環境下で正常に動作することを保証するものではないことを、利用者は承諾するものとします。
  納品・公開の遅れについて、天候及び災害などによる遅延による損害が発生した場合、運送会社による遅延が発生した場合、いかなる責任も負いません。

• 第18条：準拠法及び管轄裁判所

  本利用規約は日本法に基づき解釈されるものとし、本利用規約に関し生じた一切の紛争については、当社の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

• 第19条：分離可能性

  本利用規約のいずれかの条項またはその一部が、民法、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約のそれ以外の部分は、継続して効力を有するものとします。

• 以上

  附則:2020年8月1日最新